1. Introducción y aceptación

El presente documento establece los Términos y Condiciones de uso del sitio web www.kolshein.fun (en adelante, "el Sitio") y de los servicios ofrecidos por KOL SHEIN S.A. Al ingresar o contactarse a través del Sitio, el usuario acepta íntegramente estos términos.

KOL SHEIN S.A. se reserva el derecho de modificar estos términos en cualquier momento mediante su publicación en el Sitio. Se recomienda revisarlos periódicamente.

2. Identificación del titular

3. Servicios ofrecidos

KOL SHEIN S.A. presta los siguientes servicios en el ámbito de la construcción y reforma residencial:

• Construcción de viviendas unifamiliares y edificios residenciales desde los cimientos.
• Reforma integral y parcial de departamentos, casas y espacios residenciales.
• Reparación de fisuras, humedades, filtraciones, revoques y elementos estructurales.
• Trabajos de terminaciones: pintura, revestimientos, pisos, cielorrasos.
• Dirección técnica y administrativa de obras en ejecución.
• Elaboración de presupuestos y cómputos métricos.

La información publicada en el Sitio es de carácter orientativo. El alcance definitivo de cada trabajo queda determinado por el contrato de obra suscripto entre las partes.

4. Contratación y presupuestos

Los presupuestos emitidos por KOL SHEIN S.A. tienen validez de 15 días corridos desde su fecha de emisión, salvo indicación en contrario. Los precios se expresan en pesos argentinos (ARS) e incluyen IVA, salvo aclaración expresa.

La relación contractual queda perfeccionada con la firma del contrato de obra o presupuesto aceptado por ambas partes. KOL SHEIN S.A. no inicia ningún trabajo sin contrato previo firmado.

Las modificaciones al alcance de obra solicitadas durante la ejecución deberán acordarse por escrito mediante addenda al contrato original, con su correspondiente actualización de precio y plazo.

5. Garantías de obra

KOL SHEIN S.A. otorga las siguientes garantías sobre los trabajos realizados, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación y la normativa aplicable:

• Obras nuevas: garantía estructural de 10 años por vicios o defectos que comprometan la solidez del edificio (art. 1273 CCyCN).
• Reformas y reparaciones: garantía de 1 año por defectos de ejecución o materiales en las partes intervenidas.
• Terminaciones: garantía de 6 meses por defectos en pintura, revestimientos y trabajos de acabado.

Las garantías no cubren daños causados por uso inadecuado, falta de mantenimiento, modificaciones realizadas por terceros o casos de fuerza mayor.

6. Condiciones de uso del sitio

El uso del Sitio es libre y gratuito. El usuario se compromete a no utilizarlo para fines ilícitos ni para reproducir sus contenidos sin autorización. KOL SHEIN S.A. puede suspender el acceso al Sitio por razones técnicas o de mantenimiento sin previo aviso.

7. Privacidad y protección de datos personales

KOL SHEIN S.A. protege los datos personales de sus usuarios conforme a la Ley N.° 25.326 de Protección de los Datos Personales de la República Argentina.

Los datos recopilados a través del formulario de contacto (nombre, e-mail, teléfono, descripción del proyecto) son utilizados exclusivamente para responder consultas y gestionar presupuestos. No son cedidos a terceros salvo requerimiento legal expreso.

El usuario puede solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos enviando un correo a info@kolshein.fun. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA es el órgano de control de la Ley N.° 25.326.

8. Propiedad intelectual

Todos los contenidos del Sitio son propiedad de KOL SHEIN S.A. o de sus legítimos titulares, protegidos por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción o uso comercial sin autorización previa y escrita.

9. Limitación de responsabilidad

KOL SHEIN S.A. no se responsabiliza por daños derivados del uso del Sitio, errores en sus contenidos o interrupciones técnicas. La responsabilidad por los trabajos de construcción queda regulada exclusivamente por el contrato de obra suscripto entre las partes.

10. Legislación aplicable y jurisdicción

Los presentes Términos se rigen por las leyes de la República Argentina, en particular:

• Código Civil y Comercial de la Nación (contratos de obra, arts. 1251 y ss.).
• Ley 24.240 – Defensa del Consumidor.
• Ley 25.326 – Protección de los Datos Personales.
• Ley 11.723 – Propiedad Intelectual.

Para la resolución de controversias, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11. Vigencia

Estos Términos y Condiciones entran en vigencia el 4 de julio de 2026. KOL SHEIN S.A. se reserva el derecho de actualizarlos publicando la nueva versión en el Sitio.

Consultas: info@kolshein.fun — Córdoba Av. 1752 Piso 2 Dpto B, CABA.